发包人报错图纸，停工3年只赔6个月？
一个高校建新校区，发包人给的地质报告说地下是正常土层。承包人按报告打桩基，结果打到一半发现——下面是溶洞，桩全废了，工程全面停工。
停工了整整3年。承包人起诉要求赔偿3年的全部停工损失，包括机械闲置、人员工资、管理费用。
发包人抗辩：3年？你什么都没干，就躺平等我解决？
最高法判决出人意料：停工时间不能按自然持续时间算。
法院说理很清晰：发包人提供错误地质报告是停工的根本原因，过错在先。但承包人不能“躺平”放任损失扩大。你虽然是受害者，也有减损义务。
《中华人民共和国民法典》第五百九十一条明确规定：一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。
什么意思？这3年里，你完全可以：
重新勘察地质，调整施工方案；
把机械设备调到其他项目使用；
甚至起诉要求尽快解决争议。
而不是干等着，让损失一天一天累积。
最终法院根据地质复杂程度、重新设计所需时间、行业惯例等综合判断，只支持了“合理期间”的停工损失，而不是3年全额。
这个案子教给我们一件事：受害方也有义务止损。别人打了你一拳，你不能躺在地上等着他再打三年然后一起索赔。
施工企业遇到发包人违约导致停工，不要只顾着“保留证据”，更要积极采取减损措施——调整方案、调配资源，甚至主动推进争议解决。否则，扩大部分的损失，法院不会支持。

关注我，我是陈鸣飞律师，会定期发布法律资讯、法院的指导案例、司法解释解读等。